Menu

Všeobecné obchodné
podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti Danielsson s.r.o.

1 Úvodné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len VOP ) prijala a odsúhlasila spoločnosť Danielsson s.r.o. so sídlom Duklianska 8, 080 01 Prešov, IČO: 47 59 4373, IČ DPH: SK2024012353 zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, vl. č. 29977/P. Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi spoločnosťou Danielsson s.r.o., ďalej len „predávajúci” alebo „zhotoviteľ” a zákazníkmi spoločnosti Danielsson s.r.o., ďalej len „kupujúci” alebo „objednávateľ”.

  2. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „tovar” myslí sa tým predmet kúpy, teda akýkoľvek produkt, náhradný diel, doplnkový tovar predávaný spoločnosťou Danielsson s.r.o. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „služba” myslí sa tým i dodanie diela, montáž.

  3. Objednávateľ bol pred uzatvorením zmluvy poprípade pred objednávaním tovaru zoznámený s VOP. Za zoznámenie s VOP sa považuje aj jeho doručenie odberateľovi elektronickými prostriedkami, jeho zverejnením v mieste prístupnom odberateľovi pri predaji tovaru, pri jeho objednávaní alebo prevzatí, jeho zverejnenie na internetových stránkach dodávateľa (www.danielsson.sk, eshopdanielsson.sk). Uzavretím zmluvy, poprípade odberom tovaru, odberateľ súhlasí so znením aktuálne platných VOP.

2 Cenová ponuka

  1. Všetky cenové ponuky vystavené spoločnosťou Danielsson s.r.o. Sú nezáväzným dokumentom a majú informatívny charakter. Platnosť každej cenovej ponuky je 7 dní. Po uplynutí tohto času si vyhradzuje predávajúci právo meniť ceny uvedené na cenovej ponuke.

  2. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru alebo služby aj po prijatí objednávky, najmä ak dôjde k zmene vstupných nákladov alebo iných okolností nezávislých od vôle predávajúceho. V takom prípade bude kupujúci bezodkladne informovaný a má právo upravenú cenu potvrdiť alebo objednávku zrušiť.

     

3 Objednávka

  1. Objednávka odoslaná kupujúcim sa považuje za návrh na uzatvorenie zmluvy. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká až momentom výslovného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho, či už písomne, e-mailom alebo inou preukázateľnou formou, prípadne zaplatením zálohovej platby podľa podmienok uvedených v tejto objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku neakceptovať, napríklad z dôvodu nedostupnosti tovaru, chybne uvedenej ceny alebo iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.

  2. Objednávka (alebo Kúpna zmluva, resp. Zmluva o dielo) je po jej potvrdení predávajúcim záväzným dokumentom. Obsahuje identifikačné údaje objednávateľa, podrobný popis objednaného tovaru alebo služby, cenu, dodaciu lehotu, platobné podmienky a ďalšie dohodnuté podmienky.

  3. Objednávateľ vyjadruje súhlas s obsahom objednávky svojím podpisom, alebo zaplatením zálohy na účet predávajúceho či v hotovosti.

  4. Objednávateľ potvrdením objednávky zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s aktuálne platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami zverejnenými na stránke www.danielsson.sk, a že s nimi výslovne súhlasí.

  5. Odstúpenie od zmluvy (spotrebiteľ – nepodnikateľ) – Platí pre eshopdanielsson.sk

    Pri uzavretí objednávky/kúpnej zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, kedy v tejto lehote musí kupujúci doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže toto svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať tým, že buď doručí tovar osobne na predajňu predávajúceho spolu s prejavom vôle od zmluvy odstúpiť, alebo na vlastné náklady zašle tovar predávajúcemu na jeho adresu prostredníctvom niektorého z prepravcov spolu s písomným prejavom vôle od zmluvy odstúpiť. Pri odstúpení od objednávky/kúpnej zmluvy kupujúcim spotrebiteľom v lehote 14 dní má kupujúci právo odstúpiť bez akejkoľvek sankcie, tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov spojených s vrátením tovaru.


    Tovar musí byť pri využití práva na odstúpenie od zmluvy vrátený nepoškodený, pokiaľ možno v pôvodnom obale bez známok užívania vrátane všetkého príslušenstva, záručných listov a návodov. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám peniaze za tovar budú zaslané prevodom na váš účet, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Vrátenie kúpnej ceny musí zahŕňať aj náklady na poštovné, ktoré zákazník zaplatil pri objednávke tovaru (obchodník si ale môže naúčtovať dodatočné dodacie náklady, ak zákazník výslovne žiadal o neštandardnú alebo expresnú dodávku).     Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré uhradil predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru prepravcom späť.

  6. Odstúpenie od zmluvy (podnikateľ) – platí pre eshopdanielsson.sk

    V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

    Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov.

  7. V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od objednávky/zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5 Platobné a dodacie podmienky

  1. Cena tovaru/diela je uvedená v Objednávke/Zmluve o dielo a pokiaľ nie je výslovne uvedené v Objednávke/Zmluve o dielo inak, považuje sa táto za cenu konečnú.

  2. Úhradou sa vždy rozumie úhrada v hotovosti dodávateľovi alebo v prípade bezhotovostnej úhrady, pripísanie platby na účet dodávateľa.

  3. Online platby pre nás zaisťuje platobná brána Comgate. Poskytovateľ služby, spoločnosť Comgate a.s. je licencovaná platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Ďalšie informácie a kontakty na www.comgate.cz.

  4. Objednávateľ sa pri uzavretí objednávky zaväzuje zaplatiť zálohu za tovar/materiál vo výške 50 % z celkovej ceny tovaru/materiálu na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom.

  5. Doplatok vo výške 50 % z celkovej ceny tovaru/materiálu je splatný pred dodaním (montážou) tovaru. Objednávateľ sa pri uzavretí objednávky zaväzuje uhradiť doplatok pred dodaním (montážou) tovaru na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
    V prípade platby na účet je splatný najmenej 3 dni pred dodaním (montážou) tovaru.
    Pozn.:     Pred úhradou má objednávateľ možnosť prísť si skontrolovať kvalitu a množstvo tovaru na sídlo firmy Danielsson s.r.o.

  6. Celková cena za montáž je splatná po namontovaní tovaru. Objednávateľ sa pri uzavretí objednávky zaväzuje uhradiť cenu montáže po namontovaní tovaru a prevzatí výrobkov (preberací protokol).

  7. V prípade neuhradenia doplatku zo strany objednávateľa v dohodnutom termíne sa tento zaväzuje uhradiť 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, alebo sa výška poplatku za omeškanie riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Dohodnutý termín je v tomto prípade deň prebrania diela objednávateľom.

  8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania s dodávkou diela z ceny nedodanej časti.

  9. Dodacia doba tovaru alebo služby začína plynúť dňom prijatia zálohovej platby
    v hotovosti alebo dňom pripísania zálohovej platby na účet zhotoviteľa v plnej výške. Podkladom pre úhradu je faktúra vystavená zhotoviteľom a doručená objednávateľovi. Dodacia lehota je uvedená v objednávke.

  10. Dodávateľ sa zaväzuje, že zrealizuje montáž v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doplatku podľa bodu 4 ods. 4.4 týchto VOP. Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa.

  11. Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, ak nemôže dielo vykonať pre prekážky na strane objednávateľa alebo dodávateľa, ktoré nemohol pri podpise zmluvy predvídať.

  12. Dodacia lehota sa predlžuje o dobu trvania prekážky k prevedeniu montáže.
    Za takéto prekážky sa považujú najmä nevhodné klimatické podmienky, ktoré bránia prevedeniu diela (napr. prudký dážď, silný vietor, mráz), pandémia COVID-19 a s ňou súvisiace predĺžené dodacie lehoty materiálov, karantény zamestnancov a pod., nedostatočná súčinnosť objednávateľa nevyhnutná na zrealizovanie montáže, prípadné právne alebo administratívne prekážky, alebo iné prekážky, ktoré dodávateľ nemal možnosť ovplyvniť alebo predvídať ich vznik. Rovnako sa za takéto prekážky považujú aj vážne organizačné a technické prekážky na strane dodávateľa.

6 Výhrada vlastníckeho práva

  1. Dodávateľ je výhradným vlastníkom tovaru, až do uhradenia celkovej sumy uvedenej na objednávke.

7 Odovzdanie a prevzatie plnenia

  1. Termín dodania začína plynúť dňom zaplatenia celej zálohovej faktúry.

  2. Prevzatím tovaru objednávateľom je miesto sídla zhotoviteľa ak nebolo dohodnuté iné miesto. V tomto prípade je objednávateľ povinný najneskôr do 3 dní od písomného vyzvania tovar prevziať v mieste sídla zhotoviteľa. Ak objednávateľ túto lehotu nesplní a neoznámi ako s tovarom ďalej naložiť, zhotoviteľ tovar uskladní a dodávka sa považuje dňom uskladnenia za splnenú.

  3. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie termínu dodania predmetu plnenia v prípade, že toto nedodržanie bolo spôsobené vplyvom cudzej moci /t.j. napr. kvôli nemoci, vojne, katastrofám spôsobenými prírodnými javmi, štrajkom a tiež nevydaním úradných povolení, o ktoré sa zhotoviteľ riadne usiloval/. Objednávateľ si z tohto titulu nemôže uplatňovať náhradu škody.

  4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru alebo omeškanie, ak je spôsobené výpadkom dodávok od jeho dodávateľa, zmenou cien vstupov alebo inými udalosťami, ktoré nemôže predávajúci ovplyvniť.

  5. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete dodania prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa okamihom, keď tovar bol prevzatý objednávateľom alebo prepravcom objednávateľa.

  6. Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku tovaru/služby pri prevzatí tovaru/dodaní služby. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

  7. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi omeškanie s odovzdaním plnenia bez zbytočného odkladu.

  8. Zhotoviteľ je povinný vopred v primeranom čase oznámiť objednávateľovi presný čas odovzdania plnenia. Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety a po vzájomnom odsúhlasení termínu vykoná preberanie tovaru/služby, najneskôr však v čase odovzdania plnenia v prítomnosti zástupcu zhotoviteľa.

  9. V rámci preberacieho konania má objednávateľ právo vykonať najmä obhliadku plnenia a skontrolovať súvisiacu dokumentáciu, ktorú pre plnenie stanovujú príslušné právne predpisy alebo ktoré si Zmluvné strany dohodli v Zmluve/Objednávke.

  10. Ak je súčasťou plnenia i montáž, podmienkou začatia montáže je splnenie podmienok zhotoviteľa objednávateľom na technickú pripravenosť podľa osobitných požiadaviek zhotoviteľa. Táto pripravenosť musí byť písomne potvrdená objednávateľom. Ak objednávateľ nedodrží všeobecne platné alebo osobitné podmienky pre montáž, uvedenie do prevádzky a používanie /ako je napr. uvedené v návode na obsluhu a prevádzku, zhotoviteľ za škodu nezodpovedá. Predmetom montáže nie sú stavebné práce, respektíve nutné stavebné alebo inštalačné úpravy (celková stavebná pripravenosť). Pred začatím inštalácie musia byť splnené všetky technické podmienky montáže. Ak po nástupe montážnych technikov zhotoviteľa na montáž nebudú podmienky montáže splnené, zhotoviteľ ma právo na stiahnutie technikov z montáže a na vyúčtovanie nákladov vynaložených na dopravu z miesta sídla zhotoviteľa a opätovnú montáž.

  11. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby miesto vykládky bolo na prístupnom mieste.

  12. Ak montáž potrvá viac dní, objednávateľ preberá zodpovednosť za ponechaný tovar, prípadne musí zabezpečiť uzamykateľnú miestnosť.

  13. V prípade dodania tovaru, ktorý neobsahuje montáž, vykladanie tovaru je úlohou objednávateľa.

8 Záručná doba

  1. Na všetky tovary/služby dodávané spoločnosťou Danielsson s.r.o. sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov.

  2. Riadne uzatvorená objednávka/zmluva/protokol o odovzadní diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom môže záručnú dobu predĺžiť. Ak príslušná objednávka/zmluva/protokol o odovzdaní diela po dohode s objednávateľom stanoví záručnú dobu kratšiu alebo dlhšiu ako 60 mesiacov (avšak vždy minimálnej dĺžke aspoň 24 mesiacov, ak sa jedná o predaj a montáž novovyrobeného tovaru), riadi sa priebeh prípadnej reklamácie v celom rozsahu príslušnou objednávkou/zmluvou/protokolom o odovzdaní diela. Pokiaľ riadne uzatvorená objednávka/zmluva/protokol o odovzdaní diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom upravuje niektoré otázky reklamácií a záručných lehôt inak, ako je uvedené v týchto VOP, má prednosť vždy príslušná objednávka/zmluva/protokol o odovzdaní diela – v ostatných otázkach neriešených príslušnou objednávkou/zmluvou/protokolom o odovzdaní diela sa uplatnia VOP.

  3. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia tovaru/služby. Ak odmietne objednávateľ bezdôvodne tovar/službu prevziať, záručná doba začína plynúť dňom, keď mu zhotoviteľ umožnil s dielom/tovarom voľne nakladať. Do záručnej doby sa nepočíta doba odo dňa prijatia reklamácie zhotoviteľom do doby, keď reklamovaná vada bola odstránená. V prípade dodania nového výrobku na tento výrobok začína plynúť nová záručná doba a to odo dňa odovzdania objednávateľovi.

9 Zodpovednosť za vady

  1. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vady tovaru/diela zistené pri jeho odovzdávaní, po odovzdaní tovaru/diela v rámci poskytovanej záruky za akosť len v prípade, že tieto boli spôsobené porušením jeho povinností.

  2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela/tovaru, zistené po odovzdaní diela/tovaru, pokiaľ tieto boli spôsobené porušením povinností objednávateľa, zvlášť pri:

    – nevhodnom používaní alebo manipulácií, nedodržaním návodu na použitie a údržbu, zanedbaním pravidelnej starostlivosti

    – akémukoľvek zásahu do konštrukcie výrobku

    – poškodeniu diela treťou osobou (napr. pri murárskych prácach, omietaní, zváraní a pod.)

    – poškodeniu diela vplyvom chýb stavebnej konštrukcie (nestabilita, sadanie, nevhodné kotvenie, statické zaťažovanie rámu a krídel okien a pod.)

    – poškodenie (nefunkčnosť) diela/tovaru z dôvodu stavebnej nepripravenosti otvoru v dohodnutom termíne montáže

    – vady vyplývajúce z objednávateľom dodatočne požadovaného členenia zhotovovaných výrobkov, na ktoré bol objednávateľ dopredu upozornený

    – vady spôsobené vystavením dodaného tovaru/služby extrémnym podmienkam (agresívne prostredie, prašnosť a pod.)

    – poškodenie diela živelnou pohromou alebo inou neodvrátiteľnou udalosťou (vyššia moc)

    – neodborné prevedenie montáže (pri objednávkach/kúpnych zmluvách, kde montáž zabezpečuje objednávateľ)

    – použitie chybnej veci dodanej objednávateľom k zhotoveniu diela

    – vady, na ktoré bol objednávateľ upozornený pred dodaním tovaru, a na ktoré bola odberateľovi z dôvodu týchto vád poskytnutá zľava. Vady vzniknuté vplyvom týchto okolností nemôžu byť ani predmetom reklamácie.

  3. Objednávateľ je povinný si tovar/službu pri preberaní prehliadnuť, skontrolovať si akosť a ihneď oznámiť zhotoviteľovi zjavné vady. Za zjavné vady sú považované nedostatky zistené pri preberaní tovaru/služby alebo bezprostredne po ňom. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré mohli byť zistené objednávateľom už pri preberaní tovaru/služby. Skryté vady sa prejavia po dlhšej dobe užívania tovaru/služby a nie je možné ich zistiť predchádzajúcim spôsobom. Za odstrániteľné vady sa považujú vady, kde ich odstránením netrpí vzhľad, funkcia a kvalita výrobku a oprava môže byť prevedená v riadne stanovenej lehote.

10 Reklamácie a ich uplatnenie

  1. Reklamácie sa riadia týmto článkom a Reklamačným poriadkom spoločnosti Danielsson s.r.o., ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke www.danielsson.sk a na sídle spoločnosti.

  2. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar ihneď po jeho prevzatí. Zjavné vady (napr. mechanické poškodenia, zjavné odlišnosti od objednávky) je povinný oznámiť bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie týchto vád nemusia byť uznané.

  3. Skryté vady je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne po ich zistení, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty.

  4. Reklamácia musí byť podaná písomne alebo e-mailom, a to vrátane popisu vady, dokladu o kúpe (napr. faktúry) a fotodokumentácie, ak je to možné.

  5. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácii najneskôr do 30 dní od jej doručenia, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

  6. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na:

    • odstránenie vady (opravu),

    • výmenu tovaru,

    • primeranú zľavu z ceny,

    • odstúpenie od zmluvy (v prípadoch podľa zákona).

  7. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na reklamáciu.

11. Ochrana osobných údajov (GDPR)

  1. Predávajúci – spoločnosť Danielsson s.r.o., ako prevádzkovateľ osobných údajov, spracúva osobné údaje kupujúcich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

  2. Osobné údaje kupujúcich sú spracúvané za účelom vybavenia objednávky, splnenia zmluvy, vystavenia daňového dokladu, komunikácie so zákazníkom a prípadnej uplatniteľnosti práv z reklamácie.

  3. Právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, zákonná povinnosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. účtovné predpisy) a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (napr. evidencia zákazníkov, ochrana práv).

  4. Osobné údaje sú sprístupňované iba dôveryhodným zmluvným partnerom (napr. dopravcom, účtovníkovi, poskytovateľovi webhostingu), a to len v rozsahu nevyhnutnom na splnenie účelu.

  5. Kupujúci má právo na prístup k svojim údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

  6. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu (napr. zákonom vyžadovaná doba uchovávania účtovných dokladov je 10 rokov).

  7. Podrobnosti o ochrane osobných údajov sú uvedené v samostatných zásadách spracúvania osobných údajov zverejnených na webovej stránke www.danielsson.sk.



12 Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

  2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom,
    a že s nimi súhlasí.

  3. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

  4. Pre tieto VOP a všetky právne vzťahy medzi zhotoviteľom a objednávateľom platí právny poriadok Slovenskej republiky. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené v prvom rade mimosúdnou cestou. Ak by napriek tomu nedošlo k dohode platí, že v prípade sporu je príslušný, pre jeho rozhodnutie, miestne príslušný súd v Slovenskej republike. Potvrdením objednávky/záväznej ponuky/osobitných zmlúv objednávateľ potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť od 1.5.2025 a rušia platnosť predchádzajúcich VOP.